Uzer en Val de Ligne

430 habitants

 

La Mairie - 175 route d'Alès - 07110 UZER

téléphone : 04 75 36 87 59

courriel : mairie@uzer.fr

 

 HORAIRES

Du lundi au jeudi : 9h -12h

Mercredi après-midi    : 14h - 17h

Le Maire et les adjoints reçoivent

sur rendez-vous




La météo


Flash infos


La salle  polyvalente est à nouveau disponible pour les associations qui souhaitent l'utiliser, et selon leur agenda.

En effet, suite aux dernières intempéries dans notre région, deux interventions successives ont dû être réalisées sur la toiture afin de rétablir l'étanchéité et supprimer définitivement le système de chauffage existant par le plafond.

Une climatisation réversible a été mise en place récemment.

Après chaque utilisation, il est demandé de couper le chauffage à l'aide de la télécommande, et de restituer les lieux tels qu'à l'arrivée.

 


 

Le recensement de la population initialement prévu en Janvier - Février 2021, est reporté à 2022.

 



Toute l'actualité


L'aire de tri sélectif a été incendiée dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 octobre !

A dater de ce jour, TOUS LES DEPOTS SONT INTERDITS sous peine de poursuites.

 

Arrêté Municipal n° 24 du 25 octobre 2021 :

 

Télécharger
DOC251021-25102021100957.pdf
Document Adobe Acrobat 789.5 KB

Du mardi 2 novembre au vendredi 31 décembre 2021, de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17h 30, restriction de la circulation sur la départementale 104 aux abords du chantier le "Ranc de Guilhaumet", afin de permettre la sortie d'engins de terrassement et de camions.

 

Télécharger
DOC111021-11102021083930.pdf
Document Adobe Acrobat 959.8 KB

Sortie à l'école.

Jeudi 21 octobre 2021, la classe s'est rendue sur l'exploitation de la famille Vannière. Les enfants ont pu découvrir le travail de la transformation de la pomme en jus. Cette sortie a été très appréciée des enfants.

 


Par une belle journée automnale de ce mois d’octobre, dans la cour de l’école, les enfants, accompagnés de la maîtresse, de l’Atsem et d’un parent d’élève, ont participé à la construction de carrés de jardin. Ces jardinets vont leur permettre la découverte et l’apprentissage des végétaux. Cette action, qui a ravi les écoliers, intervient dans la continuité du projet pédagogique « les sciences ».

 


Rénovation du bâtiment des commerces.

Une importante réunion de travail s'est tenue ce vendredi premier octobre en Mairie en présence des commerçants : Emilie pour l’Atelier coiffure, Chris pour la pizzeria, Sébastien pour Proxi, Philippe Chair et Romain Midali pour le Garage solidaire Autopia, ainsi que Mme Blanc et M. Jouve du SDEA pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, M. Guérin architecte, ainsi que M. le Maire Y. Aubert, E. Mornas, B. Perrier et A.M. Morin.

Après un tour de table, M. le Maire exprime la volonté du Conseil Municipal de faire aboutir cette rénovation, il fait également le point des subventions acquises à ce jour et celles en attente. Sur un montant de travaux d'environ 300.000 € HT, la part Mairie sera proche de 60.000 €.

L'adjoint en charge du dossier rappelle également la nécessité de communiquer ; les deux premiers rendez-vous ayant échoué, il en découle forcément des retards.  De même, Il explique la complexité des demandes de subventions qui génèrent aussi des retards.

La présentation des plans est faite par l'architecte : les détails techniques, les façades, les menuiseries, la toiture, le photovoltaïque, les PAC et VMC, les matériaux prévus. L'objectif principal étant bien sûr de réaliser des économies d'énergie, de régler les problèmes d'infiltrations, de rendre l'ensemble du bâtiment plus accueillant et cela bien sûr en conformité pour des lieux recevant du public (accessibilité, sécurité incendie, etc).

Les délais qui ne sont pas encore définitifs s’avèrent difficiles à mettre au point, le but étant d'éviter au maximum des fermetures importantes de nos commerces. Un débat constructif s'est ouvert, au cours duquel nos commerçants ont pu émettre leurs idées et faire part de leurs inquiétudes en montrant une forte volonté de coopération avec la municipalité.


Un mariage à Uzer.

 

Le 23 septembre 2021 à 14h à la mairie d’Uzer Mégane Béridot et Séonghun Lim se sont mariés. Dominique Chambon, conseiller municipal et ami de la famille de Mégane a célébré l’union en présence de Monsieur Yves Aubert Maire de la commune.

Félicitations aux jeunes époux ainsi qu’à leurs familles, Christine et Robert les parents de la mariée très estimés dans le village.


 

Vendredi 24 septembre, temps très agréable lors de la soirée fort sympathique réunissant 34 convives - petits et grands - venus des Plantades, des Combes et des Volpillières, participer à la fête des voisins.

 


 

 

 

Bienvenue à Naël, arrivé le 17 septembre, au foyer de Anaïs Pommier et Ludovic Vannière.

Sincères félicitations aux parents.

 

 

 


 

 

C'est avec plaisir que nous vous informons de l'arrivée de Judith, le 14 septembre, au foyer de Dorine Artico et Florian Ronchi.

Toutes nos félicitations aux parents.


 

Construction du lotissement "Le Ranc de Guilhaumet" :  suppression de trois places de stationnement sur le parking de la Mairie.

 

Télécharger
DOC210921-21092021113010.pdf
Document Adobe Acrobat 835.1 KB

 

                                  Menus école de Balazuc                                          Menus école d'Uzer


Le 14 septembre, une réunion de travail s'est tenue en Mairie dans le cadre de la Rénovation du bâtiment des Commerces, et plus particulièrement de l'Agence Postale, en présence de :

Mme S. Ziemet Déléguée aux relations territoriales Ardèche groupe La Poste ; M. A. Santos et Mme S. Blanc du SDEA ; M. A. Guérin Architecte ; Mme G. Bouvier Secrétaire de Mairie ; Mme A.M. Morin Conseillère Municipale ; et M. B. Perrier deuxième Adjoint.

Etaient excusés : M. Y. Aubert Maire d'Uzer ; Mme E. Mornas première Adjointe.

 

B. Perrier reprend rapidement l'historique du bâtiment, et fait un point sur la situation des différentes demandes de subventions. Il souligne également la position stratégique de l'Agence Postale dans la région, la seule en bordure de la RD 104, facile d'accès et avec des places de stationnement.

 

Après un tour de table et une présentation technique du projet, M. Guérin indique que la surface de l'Agence Postale sera légèrement réduite pour permettre la création d'une petite réserve au profit de la pizzeria, laquelle perd de la place en raison de la mise en accessibilité PMR des toilettes.

 

M. Santos demande de lancer au plus vite les appels d'offres car le prix des matières est en train de subir de fortes augmentations.

 

Mme Ziemet, après une présentation du groupe La Poste et de sa fonction, précise les aides possibles sur la partie Agence Postale.

 

Certaines problèmatiques ont également été évoquées :

  • Colis non distribués en cas d'absence : les destinataires sont en principe avisés 2 jours de suite. Ces colis doivent ensuite être retirés à l'agence de Rosières, alors qu'ils pourraient être déposés à Uzer,
  • Le dépôt de chèques ou d'espèces n'est plus possible pour les Associations.

Vendredi 10 septembre

Lise Pauton, Artiste contorsionniste de la Compagnie Raie Manta, est intervenue auprès des enfants de l’école d’Uzer, sur le thème du corps.

Cette action s’inscrit dans la mise en place du projet pédagogique pour l’année scolaire 2021/2022, dont le fil conducteur est les sciences (le corps, le vivant, les végétaux…).


Le 9 septembre 2021, une réunion marquant officiellement le début du chantier "le Ranc de Guilhaumet", s'est tenue en présence  :

 

de Mme A. Coulomb, Ardèche Habitat ; M. A. Guérin, Architecte ; des représentants des entreprises sélectionnées tous corps d'états ; G. Bouvier, Secrétaire de Mairie ; A.M. Morin, Conseillère Municipale ; B. Perrier, deuxième Adjoint.

Etaient excusés : M. Y. Aubert, Maire d'Uzer et Mme E. Mornas, première Adjointe.

 

Bernard Perrier, en charge de ce dossier, rappelle le projet mis en place lors du dernier mandat, dans le but de redynamiser le bourg. Il a demandé aux entreprises d'être vigilantes sur les problématiques de nuisances sonores, le site étant situé au coeur du village et de nombreuses habitations se trouvent à proximité.

 

Les différentes étapes de ce chantier, prévu sur 18 mois :

  • le débroussaillement du site, qui a commencé au début de la semaine précédente,
  • l'abattage de certains arbres qui seront débités et réemployés sur les structures comme les garages,
  • le terrassement pour la voirie, pour les trois bâtiments principaux, et le bassin de rétention avec les réseaux secs et humides,
  • la construction du gros-oeuvre des trois bâtiments principaux, des garages dont l'aire technique de la Mairie,
  • le second-oeuvre,
  • les finitions des surfaces voiries.

Les sorties du site seront fermées par des barrières, et ne seront pas prioritaires en terme de circulation. Un stop sera mis en place sur la sortie de la départementale 104.

Les stationnements, côté sud de la place de la Mairie seront supprimés.

 

Les différents accès au chantier seront interdits au public, les réunions de chantier seront régulières et suivies par la municipalité.

 

Les huit lots à bâtir seront commercialisés lorsque les bâtiments locatifs et les voiries seront terminés.

 


Rentrée scolaire à Uzer

Jeudi 2 septembre 2021 quatorze enfants en classe de maternelle et CP ont repris le chemin des écoliers, accompagnés de leurs parents. La plupart des élèves étaient ravis, les nouveaux un peu plus intimidés. La maîtresse et les personnels les ont bien accueillis et rassurés. Les élèves des classes élémentaires sont à l’école de Balazuc. La deuxième cour de l’école a été réaménagée par l’agent municipal. Monsieur le maire et ses adjoints étaient présents. Toutes les dispositions relatives au protocole sanitaire pour l’année scolaire 2021/2022 ont été mises en place.


 

 

Le chantier de remplacement de l'éclairage public se poursuit.

Le Conseil Municipal a délibéré pour proposer à la vente les anciens candélabres au prix de 55 € l'unité (règlement par chèque uniquement, libellé à l'ordre du Trésor Public).

Le produit des ventes sera affecté au budget de l'école.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec la Mairie.


 

 

ATTENTION ! Information importante, moustique tigre

 

 

 

La présence du moustique tigre ayant été confirmée sur la commune, il est important d'acquérir de nouveaux gestes naturels et de bon sens permettant de réduire au maximum sa progression et sa densité sur le territoire.

En effet, ce moustique, outre le risque de contribuer au démarrage d'une épidémie d'arbovirose, est une espèce dont la nuisance s'avère très forte. Son implantation dans un quartier conduit en quelques années à faire vivre à ses habitants des situations proches de celles vécues dans des lieux tels que la Camargue, les empêchant de profiter de leurs jardins, balcons et terrasses, voire conduisant à des situations récurrentes de conflits de voisinage.

 

Quelques recommandations à télécharger :

Télécharger
2016_EIDRA_depliant_RA_compr.pdf
Document Adobe Acrobat 469.9 KB
Télécharger
2016_affiche_SPF_régions arbov-protégez-
Document Adobe Acrobat 1.1 MB
Télécharger
2016_affiche_SPF_régions arbov-protégez-
Document Adobe Acrobat 1.1 MB
Télécharger
2016_affiche_SPF_régions arbov-revenez-s
Document Adobe Acrobat 1.1 MB
Télécharger
2016_plaquette_SPF_voyagez-bons gestes.p
Document Adobe Acrobat 1.1 MB

Débroussaillement

 

Avec un taux de boisement et d'espaces naturel élevé (68% du territoire), des conditions météorologiques aux influences méditerranéennes auxquels s'ajoute le réchauffement climatique, le département de l'Ardèche est particulièrement exposé aux risques d'incendie de forêt.  Les obligations légales de débroussaillement  sont un élément fondamental de la  police nationale de défense des forêts contre l'incendie (DFCI) pour les zones exposées à ce risque. 

Dans le cadre des politiques d'adaptation aux changements climatiques, la prévention reste un enjeu majeur pour réduire le risque croissant d’incendies de forêt. La priorité doit être donnée aux approches participatives pour la prévention des incendies en appelant aux administrés et acteurs locaux leur responsabilité dans ce domaine.

Le maire a pris en charge le contrôle de l′exécution des obligations légales de débroussaillement sur le territoire de la commune.  

Il vous invite par conséquent et dans les meilleurs délais, au débroussaillement obligatoire qui vous incombe.

Pensez à vos proches et à vos biens. Débroussaillez à temps ... Débroussaillez avant !

Téléchargez le Guide du débroussaillement obligatoire en Ardèche :

 

Télécharger
guide_emploi_du_feu_2021.pdf
Document Adobe Acrobat 3.4 MB

 

Cette fois-ci la manifestation a bien eu lieu à Uzer et dans l'esprit de la Fête de la Musique, organisée par l'association Uzer en fête, avec le concours du groupe Uzer Music, des danseuses du club BLUE COUNTRY 07 de Lachapelle-sous-Aubenas, de Jean-Philippe "Le Renard des champs" et aussi de chanteurs spontanés.

Spectateurs et danseurs étaient également au rendez-vous sous une météo bien agréable.

Rendez-vous pour une édition moins contraignante en 2022.

 

 

Petite rétrospective


Une sortie au Musée et site archéologique d’Alba la Romaine pour les enfants de l'école. 

 

Jeudi 24 juin les enfants des classes maternelles et C.P. ont participé à deux ateliers. Ils ont fait une visite du musée et du théâtre antique. 

Les plus grands ont fabriqué des masques comme au temps de l'antiquité. Les petits ont découvert les jeux de l'antiquité et ont fabriqué une toupie.

 


Vendredi 18 juin en fin de journée, la fête de l’école a pu se dérouler à l’aire de loisirs pour le plus grand plaisir des écoliers et leurs familles, et dans le respect des gestes barrières. Des membres de la municipalité étaient présents.

Chaque école a organisé la présentation de son programme avec des danses, des chants, une représentation théâtrale par les enfants des deux écoles. Tous étaient bien accompagnés et aidés par leur maîtresse et les personnels. C’était un très joli spectacle.

Les élèves de la classe de CM2 ont reçu chacun un livre en cadeau pour leur dernière année à l’école primaire.

La nouvelle association du Sou des écoles Uzer/Balazuc, que les parents d’élèves ont mis en place, était présente. Un concours a été organisé pour le choix du futur logo du sou des écoles Uzer/Balazuc, tous les dessins d’enfants étaient exposés.


 

Dans le cadre de son Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat "Revitalis'Action" (2017-2023), la communauté de communes du Val de Ligne bonifie son aide financière directe en faveur des propriétaires bailleurs souhaitant rénover un ou plusieurs logements locatifs situés en Val de Ligne (hors centre-bourg de Largentière).

Cette aide passe ainsi de 1 500€ à 4 500€ par logement rénové, dans la limite de 3 logements (premiers arrivés, premiers servis !) et se cumule avec les aides et primes de l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

 

- pour les aides de l'Anah et des collectivités dans le cadre de l'OPAH :

  contact.ardeche@soliha.fr / 07 72 18 44 83

 

 - pour l'ALEC 07 : 04 75 35 87 34


 

Jeudi 20 mai 2021 à 14 h 30, Monsieur Yves Aubert, Maire de la commune d'Uzer, accompagné par une conseillère municipale, a accueilli une réunion du Comité d'Itinéraire de la Via Ardèche, organisée par le Val de Ligne de Largentière, qui s'est tenue sur le site de la voie verte à Uzer. Cette première étape aura permis de présenter aux membres présents l'aménagement et les équipement réalisés.

 

Madame Brigitte Bauland, Présidente de la Communauté de communes du Val de Ligne, accompagnée de Madame Sandra Boeuf, en charge de l'aménagement du territoire, ainsi que Madame Laurence Allesfrede, Vice-Présidente du Département, ont remercié tous les membres présents, Monsieur Buissonet, Directeur de Cabinet du Sous-Préfet, les partenaires techniques et financiers de l'Etat, du Département, du Comité d'Itinéraire de la Via Ardèche, des Communautés de communes du Bassin d'Aubenas, d'Ardèche des Sources et des Volcans, du Val de Ligne, des Gorges de l'Ardèche, du Pays des Vans en Cévennes, Berg et Coiron, Ardèche Rhône Coiron, Pays Beaume-Drobie et Cèze Cévennes (Gard).


 

Une  sortie santé a eu lieu mardi 18 mai pour les écoliers du village, organisée par l'USEP à Lablachère.

 

Les enfants ont fait une randonnée le matin, ils ont observé la faune et la flore environnante.

L'après-midi a été consacrée à des petits jeux sportifs sur le stade.


Le département de l'Ardèche propose aux habitants du département des visites à domicile visant à réduire la facture d'eau et d'énergie à travers des conseils sur les consommations et la remise gratuite de petit matériel économe (LED, programmateur, mousseur...).

Ce dispositif SLIME est réservé aux personnes sous les plafonds de revenus modestes.

 

Pour en bénéficier, il suffit de remplir le formulaire de demande sur slime.alec07.org


Informations concernant la poursuite des services enfance jeune du Val de Ligne. Nous vous tiendrons informés en fonction des évolutions.

 

 

· CRÈCHE : OUVERTE à partir de vendredi 9 avril aux enfants de personnels prioritaires uniquement. De 8 h 30 à 17 h 30 suivant les besoins. Merci de contacter la direction : Marie-Emanuelle Gasnier - pitchounes07@gmail.com - 06 48 70 02 25

 

· ACCUEIL DE LOISIRS : OUVERT pendant les vacances scolaires (semaine et week-end) pour les enfants de familles prioritaires uniquement. Merci de réserver auprès de la direction avant le jeudi de la semaine précédant l'accueil (08/04 & 15/04) : Romaric Boyer - accueildeloisirs@cc-valdeligne.fr - 06 81 27 01 09

 

· RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES : OUVERT : La responsable du RAM assurera une permanence téléphonique pour les parents en recherche de mode de garde et les assistantes maternelles aux horaires d'ouverture habituels. Les accueils collectifs n'auront pas lieu. Isabelle Prévot - ram@cc-valdeligne.fr - 06 74 21 84 55

 

Les Assistantes maternelles peuvent être sollicitées pour l’accueil d’enfants de personnels prioritaires et peuvent poursuivre les accueils habituels. Il est toutefois rappelé l’appel du Gouvernement à la responsabilité des parents dans leur recours aux modes d’accueil.

 

· LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS : OUVERT aux horaires habituels à toutes les familles. Il est fortement recommandé de réserver, la jauge étant réduite à 10 personnes maximum. Marilyn Maitre - marilyncita@yahoo.com - 06 81 66 76 33

 


Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire régional.

 

Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS (Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire), vise à repérer et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable.

 

Deux types de nids peuvent être observés au cours de l’année :

- Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au printemps,

- Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation de la colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit.

 

Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement sur la plateforme de signalement en ligne : www.frelonsasiatiques.fr


 

Le cycle de ramassage des poubelles jaunes change : il s'effectuera désormais les semaines paires.

 


 

ASSOCIATIONS/SALLE POLYVALENTE

La salle polyvalente est fermée jusqu'à nouvel ordre.

 


Elagage des arbres et des plantations

 

Rappel des obligations incombant aux propriétaires riverains concernant l'élagage et l'entretien des arbres et des plantations.

 

Télécharger
Arrêté Municipal - n° 17-2020.pdf
Document Adobe Acrobat 518.1 KB

Les établissements recevant du public, et les installations ouvertes au public, doivent disposer d’un Agenda d’Accessibilité programmée (A.d’A.P.). La municipalité a mis en place, récemment, les stationnements pour les personnes à mobilité réduite, à l’école, devant les commerces, à la mairie, au cimetière et à l’aire de loisirs.


Composteurs ... Tout et n'importe quoi !

 

Il est bien regrettable, une fois de plus, de constater la négligence, les incivilités récurrentes. On se débarrasse de tout et n'importe quoi dans les composteurs.

 

Je ne mets jamais dans un composteur :

. Les déchets de viande ou de poisson,

. Les os,

. La cendre,

. Les coquilles des coquillages,

. Le chiendent, les orties montées en graines,

. Les feuilles de rhubarbe, de noyer,

. Les litières d'animaux non herbivores,

. Le pain,

. Les graisses alimentaires (beurre et huiles),

. Les plantes traitées (herbicide et fongicide),

. De la terre ou des pierres,

. Des fleurs en plastique et filets d'emballage des compositions florales du cimetière,

. Les pots en plastique et en terre du cimetière.

 

Soyons responsables et vigilants pour la planète, pour nos enfants ...

 

Les Uzéroises et les Uzérois peuvent venir retirer du compost sans en faire la demande en mairie.


Ordures ménagères

Pour des raisons sanitaires, il est demandé aux particuliers que les mouchoirs, masques et gants usagés soient jetés dans un sac plastique dédié, résistant et disposant d’un système de fermeture fonctionnel. Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures ménagères. En tout état de cause les mouchoirs, masques et gants usagés ne doivent pas être jetés dans la poubelle des déchets recyclables (emballages, papiers, cartons, plastiques) aussi appelée poubelle « jaune ».
L’engagement des agents du secteur public et privé, des entreprises et des régies pour poursuivre la collecte et le traitement des déchets en toute circonstance, doit être salué.

Merci à tous de bien trier et pour ce qui doit être emmené en déchetterie, de conserver les déchets chez soi jusqu'à l'ouverture de celle-ci...


 

 

 

 

 

Collecte des Ordures Ménagères, Appel de mise en conformité de matériel afin que la collecte se poursuive dans de bonnes conditions.


 

Les propriétaires de véhicules vont pouvoir mieux connaitre les opérations d'immatriculations, grâce au guide pratique qui permettra de retrouver toutes les informations utiles concernant une demande de carte grise.

 

Pour demander une nouvelle carte grise, lors de l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, les deux options possibles sont  :

 

Sur le site internet du Ministère de l'Intérieur:

 https://immatriculation.ants.gouv.fr 

 

Ou directement auprès d'un professionnel habilité et agréé par l'Etat : Annuaire des garagistes 


Limitation de vitesse, rappel

Il est constaté sur l'ensemble de la commune, que les limitations de vitesse ne sont pas respectées. Pour rappel, la vitesse est limitée à 30 kmh sur toutes les routes de la commune, à 10 kmh dans le vieux village et 50 kmh sur la RD 104 lors de la traversée de l'agglomération. La gendarmerie a été sollicitée pour effectuer des contrôles.

 


Avis aux Uzérois

Rappel de la réglementation en vigueur concernant les plages horaires autorisées pour les activités bruyantes des particuliers dans les propriétés privées.

Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé.

(Arrêté Préfectoral du 29 novembre 2004)

 

Plages horaires autorisées :

- Lundi au vendredi               8h - 12h et 14h - 19h30

- Samedi                                   9h - 12h et 15h - 19h

- Dimanche et jours fériés  10h - 12h

 

Interdiction totale les Dimanches et jours fériés pour les engins de chantier.

(Arrêté Municipal du 31 mars 2014)

 


Déclaration annuelle de ruches : du 1er septembre au 31 décembre

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d'abeilles, dès la première ruche détenue.

 

Elle participe à :

- La gestion sanitaire des colonies d'abeilles,

- La connaissance de l'évolution du cheptel apicole,

- La mobilisation d'aides européennes pour la filière apicole française.

 

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu'elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

 

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

En cas de besoin, contactez le service d'assistance aux déclarants :

- mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

- téléphone : 01 49 55 82 22

 

A noter : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 août). Cette démarche ne dispense pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre).

Télécharger
Déclarez vos ruches.jpg
Image JPG 92.7 KB

L'accueil du SEBA est ouvert sans rendez-vous tous les matins et les lundis après-midi, et ce jusqu'à nouvel ordre.

Les usagers souhaitant prendre rendez-vous, hors ouverture proposée, seront priés de contacter les services au préalable :

  • soit par téléphone (04 75 89 96 96) de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
  • soit par mail (contact@seba-eau.fr).

Le SEBA met tout en œuvre pour assurer la continuité de la distribution d’eau potable et des autres missions qui lui incombent.



DECHETTERIES, depuis le lundi 11 mai 2020 toutes les déchetteries ont ouvert leurs portes aux jours et horaires habituels pour tous les déchets.

 

Déchetterie de Largentière, horaires d’ouverture :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 13 h 30 à 16 h 15

Samedi : de 9 h 00 à 11 h 45

 

Consignes à suivre :

 

- Port du masque obligatoire

 

- Pas de prêt d’outils et pas d’aide du gardien