Uzer en Val de Ligne

430 habitants

La Mairie - 175 route d'Alès - 07110 UZER

téléphone : 04 75 36 87 59

courriel : mairie@uzer.fr

 HORAIRES

Du lundi au jeudi : 9h -12h

Mercredi après-midi    : 14h - 17h

Le Maire et les adjoints reçoivent

sur rendez-vous

En raison de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie de la Covid 19, les vœux du Maire sont annulés.

Le premier tour des Elections Présidentielles étant fixé au 10 avril, les dates limites d'inscription sur les listes électorales sont les suivantes :

• mercredi 2 mars pour les inscriptions en ligne,
• vendredi 4 mars de 9 h 00 à 12 h 00 pour les inscriptions en Mairie.

La circulation sera temporairement règlementée du 24 janvier au 10 février 2022 inclus, sur la RD 104 entre les PR 54+850 et PR 55+400 hors agglomération de Vinezac et entre les PR 55+950 et PR 56+550 hors agglomération de Uzer, afin de permettre à l'entreprise Probalis d'effectuer des travaux de signalisation.

La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra mercredi 26 janvier à 18 heures en Mairie.

CALAMITES AGRICOLES - GEL APICULTURE - VITICULTURE

Le Comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA) a pris un arrêté reconnaissant le caractère de calamité agricole aux dommages subis par les agriculteurs suite au gel du 4 au 8 avril 2021.

Cet arrêté concerne les pertes de récolte et pertes de fonds en viticulture (raisins de cuve) et apiculture. La commune d’Uzer fait partie de la zone sinistrée.

Rappel d'éligibilité pour les pertes de récolte sur viticulture :

SEULES LES EXPLOITATIONS NON ASSURÉES EN MULTIRISQUES CLIMATIQUES PEUVENT BÉNÉFICIER DES CALAMITES AGRICOLES.

LES ENTREPRISES ASSURÉES POURRONT QUANT À ELLES ÉMARGER EN 2022 A UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE

DE COMPLÉMENT A L’INDEMNITÉ D’ASSURANCE PERÇUE. UNE COMMUNICATION DÉDIÉE SERA MISE EN PLACE DÈS QUE L’OUVERTURE SERA EFFECTIVE.

POUR ÊTRE ÉLIGIBLE, IL FAUT AVOIR CONNU UNE PERTE DE RÉCOLTE EN VOLUME D'AU MOINS 30% PAR RAPPORT A UNE ANNÉE DE RÉFÉRENCE

· Les viticulteurs non assurés en multirisques climatiques peuvent déposer un dossier de demande d'indemnisation via la téléprocédure TéléCALAM du 10 janvier au 17 février 2022 inclus ;

· Les apiculteurs déposeront un dossier papier téléchargeable sur le site des services de l’État en Ardèche :

http://www.ardeche.gouv.fr/agriculture-foret-et-developpement-rural-r807.html

ou demande par mail auprès de la DDT : ddt-calam@ardeche.gouv.fr

La date limite de dépôt est fixée au 17 février 2022 inclus.

Les documents et les informations permettant le dépôt des demandes d'indemnisation par les exploitants sont en ligne sur le site des services de l’État en Ardèche :

http://www.ardeche.gouv.fr/agriculture-foret-et-developpement-rural-r807.html

L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes communique sur le bon usage des urgences et la nécessité d'appeler le 15 avant de se rendre aux urgences.

                                  Menus école de Balazuc                                          Menus école d'Uzer

Des cadeaux et des chocolats offerts aux enfants par la municipalité.

Vendredi 17 décembre après-midi, dernier jour d’école avant les vacances de Noël, les écoliers qui rentraient de récréation,  ont eu la surprise de trouver des cadeaux sous le sapin de la classe.  Le Père-Noël était passé ! Il y avait plusieurs paquets portant les prénoms de tous les enfants, excités, heureux et pour chacun un jeu éducatif, Calinours, la famille Souris, Haut les pattes pour les plus petits, et pour les plus grands, Le trésor des trois brigands, Verte, un jeu plein d’humour et de stratégie pour les sorcières et sorciers en herbe ! Puis ils ont reçu un sachet rempli de chocolats dont un Père Noël que la plupart ont savouré pour le goûter !

Monsieur le Maire, une conseillère municipale et la première adjointe étaient présents pour accompagner les enfants et les personnels et leur souhaiter à tous de très bonnes vacances.

Distribution des colis et cartes cadeaux aux séniors uzérois.

Mardi 14 décembre 2021 matin, les membres et bénévoles de la commission de l’action sociale ont eu le plaisir de se retrouver devant l’alimentation du village, dans le froid et dans la bonne humeur. Une réunion préparatoire avait eu lieu le 7 décembre pour l’organisation de la distribution des colis et cartes cadeaux offerts par la municipalité aux aînés de la commune. La situation sanitaire actuelle ne permet toujours pas de mettre en place le repas pris en commun comme il y a maintenant deux années. C’est pourquoi la commission de l’action sociale a proposé de reconduire cette action appréciée par les séniors uzérois l’année dernière, les choix, soit d'un colis garni, soit d'une carte cadeau à utiliser avant le 31 mars 2022 chez les commerçants du village, l’Atelier coiffure, le restaurant la Châtaigneraie, la pizzéria, ou l’alimentation.

Les 24 colis, des paniers joliment préparés par les épiciers Naïs et Sébastien et les 58 cartes cadeaux élaborées par les élus de la commission ont été apportés dans les foyers concernés.

Monsieur le Maire et les élus remercient les membres et bénévoles de l’action sociale qui participent très régulièrement et fidèlement aux réunions de la commission. Une équipe sympathique et toujours bien présente dans les manifestations pour la commune.

Vendredi 10 décembre matin Monsieur Fabrice Brun Député de l’Ardèche accompagné de son attaché parlementaire et d’un représentant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge des dossiers de financement à la Région, ont effectué une visite bien rassurante auprès des commerçants en service. Monsieur le Maire, et plusieurs membres du Conseil Municipal étaient présents. Le projet de la rénovation des commerces du village est engagé. Les travaux démarreront très probablement en septembre 2022, calendrier établi pour ne pas trop perturber le fonctionnement des commerces. Le dossier de subvention, élaboré par la municipalité depuis le début du mandat en 2020, et qui a été validé par les services de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est désormais abouti. Monsieur le Député est très confiant et très optimiste, il a ainsi confirmé à Naïs et Sébastien, les gérants de l’alimentation Proxi, ainsi qu’à Emilie la coiffeuse de l’Atelier Coiffure, la dotation des fonds pour la municipalité qui financera les travaux de la rénovation des locaux des commerces, une rénovation indispensable à ce jour.

Comme l’a rappelé Monsieur le Député, les commerces de proximité sont d’une très grande importance dans le village, pour le maintien du lien social et la qualité des relations humaines que les commerçants entretiennent très bien.

Samedi 4 décembre, sur la place des commerces, une animation était organisée par plusieurs associations uzéroises, pour le Téléthon 2021 à Uzer. Le groupe musical Uzer Music a interprèté des airs connus lors de cette matinée bien agréable, qui s'est déroulée dans la bonne humeur.

La somme de 583.12 € a été collectée et transmise à AFM Téléthon.

La participation des bénévoles, des associations et des commerçants a contribué à ce beau résultat final.

Arrêté préfectoral du 2 décembre 2021 encadrant l'organisation des évènements festifs sur la voie et l'espace publics, sur le département de l'Ardèche.

Les mesures édictées s'appliquent jusqu'au 15 février 2022.

Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, le prélèvement et  les mesures ont été effectués le 23 novembre pour l'ARS. Résultats des analyses à télécharger  :

Vigilance influenza aviaire.

Depuis début août, 130 cas ou foyers d'influenza aviaire ont été détectés dans la faune sauvage ou dans des élevages en Europe.

En France, plusieurs cygnes et autres oiseaux sauvages ont été récemment découverts infectés par le virus de l'influenza aviaire sur plusieurs lacs et étangs de la région Grand Est.

La France est en situation de forte vigilance et se situe en niveau de risque "élevé" avec application de mesures de prévention sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Ces mesures doivent être accompagnées d'une surveillance clinique quotidienne dans tous les élevages (commerciaux et non commerciaux). Il est aussi indispensable de déclarer sans délai toute suspicion d'influenza aviaire à son vétérinaire ou aux services vétérinaires (DDETSPP).

En savoir plus sur les mesures à respecter :

http://agriculture.gouv.fr/h5n8-les-mesures-de-gestion

ou :

http://influenza.itavi.asso.fr

Ce jeudi 11 novembre 2021, la commémoration de l'Armistice de 1918 qui met fin à la première guerre mondiale, se déroule devant le monument aux morts du village, en présence de membres du conseil municipal et de plusieurs villageois. Une gerbe est déposée au pied du monument par Monsieur le Maire et ses adjoints.

Le texte de Madame Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la Ministre des armées, chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants, rend hommage aux morts pour la France. Aujourd’hui, une cérémonie nationale est organisée pour Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération et décédé le 12 octobre dernier à l'âge de 101 ans. Il est inhumé au Mémorial du Mont Valérien en région parisienne.

Yves Aubert Maire de la Commune et Léonce Fabregoule uzérois ont rendu hommage au Général Joseph-Emile Mangin, pour le quatre vingtième anniversaire de sa mort survenue le 11 novembre 1941. Le Général Mangin a été maire d’Uzer de juin 1929 jusqu’à sa mort. Le texte lu et écrit par Léonce Fabregoule rappelle les étapes de sa vie et de son parcours militaire.

Uzer Dynamique

L'association Uzer Dynamique a tenu son assemblée générale vendredi 5 novembre à 11 h à la salle polyvalente d’UZER. Monsieur le Maire et la première adjointe étaient présents.

Le rapport moral et le bilan financier sont adoptés à l'unanimité.

Le conseil d’administration est renouvelé et se compose de 8 membres. Le bureau reste le même, avec Colette Lecossois présidente et secrétaire et Christine Ambert trésorière.

La gymnastique a repris en septembre, le jeudi matin, avec 8 adhérentes licenciées à Sport pour Tous. L'adhésion reste à 80€ avec la possibilité de cotiser 2,50€ par cours.

La randonnée a recommencé le mardi après-midi, dès le mois d'octobre.

Depuis septembre, une nouvelle activité, l’aquagym est mise en place. Une convention a été signée avec la piscine La Perle d’eau pour une séance par semaine. Les 13 adhérents à l’aquagym sont licenciés à Sport pour Tous.

En projet, une randonnée pour le Téléthon le 4 décembre prochain.

Bibliothèque l’Oiseau-Lyre.

L’assemblée générale a eu lieu le 19 octobre 2021 à 17 heures. Les membres du bureau, les adhérents, Monsieur le Maire et la première adjointe étaient présents.

Le compte rendu d’activité et le bilan comptable sont approuvés.

Le changement de banque initié par le bureau afin de réduire les frais bancaires a été validé.

Le président Créquy Michel et la trésorière Bier Mireille sont reconduits dans leurs fonctions respectives.

La salle  polyvalente est à nouveau disponible pour les associations qui souhaitent l'utiliser, et selon leur agenda.

En effet, suite aux dernières intempéries dans notre région, deux interventions successives ont dû être réalisées sur la toiture afin de rétablir l'étanchéité et supprimer définitivement le système de chauffage existant par le plafond.

Une climatisation réversible a été mise en place récemment.

Après chaque utilisation, il est demandé de couper le chauffage à l'aide de la télécommande, et de restituer les lieux tels qu'à l'arrivée.

L'aire de tri sélectif a été incendiée dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 octobre !

A dater de ce jour et jusqu'à nouvel avis, TOUS LES DEPOTS SONT INTERDITS sous peine de poursuites.

Arrêté Municipal n° 24 du 25 octobre 2021 :

Du mardi 2 novembre au vendredi 31 décembre 2021, de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17h 30, restriction de la circulation sur la départementale 104 aux abords du chantier le "Ranc de Guilhaumet", afin de permettre la sortie d'engins de terrassement et de camions.

Sortie à l'école.

Jeudi 21 octobre 2021, la classe s'est rendue sur l'exploitation de la famille Vannière. Les enfants ont pu découvrir le travail de la transformation de la pomme en jus. Cette sortie a été très appréciée des enfants.

Par une belle journée automnale de ce mois d’octobre, dans la cour de l’école, les enfants, accompagnés de la maîtresse, de l’Atsem et d’un parent d’élève, ont participé à la construction de carrés de jardin. Ces jardinets vont leur permettre la découverte et l’apprentissage des végétaux. Cette action, qui a ravi les écoliers, intervient dans la continuité du projet pédagogique « les sciences ».

Rénovation du bâtiment des commerces.

Une importante réunion de travail s'est tenue ce vendredi premier octobre en Mairie en présence des commerçants : Emilie pour l’Atelier coiffure, Chris pour la pizzeria, Sébastien pour Proxi, Philippe Chair et Romain Midali pour le Garage solidaire Autopia, ainsi que Mme Blanc et M. Jouve du SDEA pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, M. Guérin architecte, ainsi que M. le Maire Y. Aubert, E. Mornas, B. Perrier et A.M. Morin.

Après un tour de table, M. le Maire exprime la volonté du Conseil Municipal de faire aboutir cette rénovation, il fait également le point des subventions acquises à ce jour et celles en attente. Sur un montant de travaux d'environ 300.000 € HT, la part Mairie sera proche de 60.000 €.

L'adjoint en charge du dossier rappelle également la nécessité de communiquer ; les deux premiers rendez-vous ayant échoué, il en découle forcément des retards.  De même, Il explique la complexité des demandes de subventions qui génèrent aussi des retards.

La présentation des plans est faite par l'architecte : les détails techniques, les façades, les menuiseries, la toiture, le photovoltaïque, les PAC et VMC, les matériaux prévus. L'objectif principal étant bien sûr de réaliser des économies d'énergie, de régler les problèmes d'infiltrations, de rendre l'ensemble du bâtiment plus accueillant et cela bien sûr en conformité pour des lieux recevant du public (accessibilité, sécurité incendie, etc).

Les délais qui ne sont pas encore définitifs s’avèrent difficiles à mettre au point, le but étant d'éviter au maximum des fermetures importantes de nos commerces. Un débat constructif s'est ouvert, au cours duquel nos commerçants ont pu émettre leurs idées et faire part de leurs inquiétudes en montrant une forte volonté de coopération avec la municipalité.

Un mariage à Uzer.

Le 23 septembre 2021 à 14h à la mairie d’Uzer Mégane Béridot et Séonghun Lim se sont mariés. Dominique Chambon, conseiller municipal et ami de la famille de Mégane a célébré l’union en présence de Monsieur Yves Aubert Maire de la commune.

Félicitations aux jeunes époux ainsi qu’à leurs familles, Christine et Robert les parents de la mariée très estimés dans le village.

Vendredi 24 septembre, temps très agréable lors de la soirée fort sympathique réunissant 34 convives - petits et grands - venus des Plantades, des Combes et des Volpillières, participer à la fête des voisins.

Construction du lotissement "Le Ranc de Guilhaumet" :  suppression de trois places de stationnement sur le parking de la Mairie.

Le 14 septembre, une réunion de travail s'est tenue en Mairie dans le cadre de la Rénovation du bâtiment des Commerces, et plus particulièrement de l'Agence Postale, en présence de :

Mme S. Ziemet Déléguée aux relations territoriales Ardèche groupe La Poste ; M. A. Santos et Mme S. Blanc du SDEA ; M. A. Guérin Architecte ; Mme G. Bouvier Secrétaire de Mairie ; Mme A.M. Morin Conseillère Municipale ; et M. B. Perrier deuxième Adjoint.

Etaient excusés : M. Y. Aubert Maire d'Uzer ; Mme E. Mornas première Adjointe.

B. Perrier reprend rapidement l'historique du bâtiment, et fait un point sur la situation des différentes demandes de subventions. Il souligne également la position stratégique de l'Agence Postale dans la région, la seule en bordure de la RD 104, facile d'accès et avec des places de stationnement.

Après un tour de table et une présentation technique du projet, M. Guérin indique que la surface de l'Agence Postale sera légèrement réduite pour permettre la création d'une petite réserve au profit de la pizzeria, laquelle perd de la place en raison de la mise en accessibilité PMR des toilettes.

M. Santos demande de lancer au plus vite les appels d'offres car le prix des matières est en train de subir de fortes augmentations.

Mme Ziemet, après une présentation du groupe La Poste et de sa fonction, précise les aides possibles sur la partie Agence Postale.

Certaines problèmatiques ont également été évoquées :

• Colis non distribués en cas d'absence : les destinataires sont en principe avisés 2 jours de suite. Ces colis doivent ensuite être retirés à l'agence de Rosières, alors qu'ils pourraient être déposés à Uzer,
• Le dépôt de chèques ou d'espèces n'est plus possible pour les Associations.

Vendredi 10 septembre

Lise Pauton, Artiste contorsionniste de la Compagnie Raie Manta, est intervenue auprès des enfants de l’école d’Uzer, sur le thème du corps.

Cette action s’inscrit dans la mise en place du projet pédagogique pour l’année scolaire 2021/2022, dont le fil conducteur est les sciences (le corps, le vivant, les végétaux…).

Le 9 septembre 2021, une réunion marquant officiellement le début du chantier "le Ranc de Guilhaumet", s'est tenue en présence  :

de Mme A. Coulomb, Ardèche Habitat ; M. A. Guérin, Architecte ; des représentants des entreprises sélectionnées tous corps d'états ; G. Bouvier, Secrétaire de Mairie ; A.M. Morin, Conseillère Municipale ; B. Perrier, deuxième Adjoint.

Etaient excusés : M. Y. Aubert, Maire d'Uzer et Mme E. Mornas, première Adjointe.

Bernard Perrier, en charge de ce dossier, rappelle le projet mis en place lors du dernier mandat, dans le but de redynamiser le bourg. Il a demandé aux entreprises d'être vigilantes sur les problématiques de nuisances sonores, le site étant situé au coeur du village et de nombreuses habitations se trouvent à proximité.

Les différentes étapes de ce chantier, prévu sur 18 mois :

• le débroussaillement du site, qui a commencé au début de la semaine précédente,
• l'abattage de certains arbres qui seront débités et réemployés sur les structures comme les garages,
• le terrassement pour la voirie, pour les trois bâtiments principaux, et le bassin de rétention avec les réseaux secs et humides,
• la construction du gros-oeuvre des trois bâtiments principaux, des garages dont l'aire technique de la Mairie,
• le second-oeuvre,
• les finitions des surfaces voiries.

Les sorties du site seront fermées par des barrières, et ne seront pas prioritaires en terme de circulation. Un stop sera mis en place sur la sortie de la départementale 104.

Les stationnements, côté sud de la place de la Mairie seront supprimés.

Les différents accès au chantier seront interdits au public, les réunions de chantier seront régulières et suivies par la municipalité.

Les huit lots à bâtir seront commercialisés lorsque les bâtiments locatifs et les voiries seront terminés.

Rentrée scolaire à Uzer

Jeudi 2 septembre 2021 quatorze enfants en classe de maternelle et CP ont repris le chemin des écoliers, accompagnés de leurs parents. La plupart des élèves étaient ravis, les nouveaux un peu plus intimidés. La maîtresse et les personnels les ont bien accueillis et rassurés. Les élèves des classes élémentaires sont à l’école de Balazuc. La deuxième cour de l’école a été réaménagée par l’agent municipal. Monsieur le maire et ses adjoints étaient présents. Toutes les dispositions relatives au protocole sanitaire pour l’année scolaire 2021/2022 ont été mises en place.

Une sortie au Musée et site archéologique d’Alba la Romaine pour les enfants de l'école. 

Jeudi 24 juin les enfants des classes maternelles et C.P. ont participé à deux ateliers. Ils ont fait une visite du musée et du théâtre antique. 

Les plus grands ont fabriqué des masques comme au temps de l'antiquité. Les petits ont découvert les jeux de l'antiquité et ont fabriqué une toupie.

Vendredi 18 juin en fin de journée, la fête de l’école a pu se dérouler à l’aire de loisirs pour le plus grand plaisir des écoliers et leurs familles, et dans le respect des gestes barrières. Des membres de la municipalité étaient présents.

Chaque école a organisé la présentation de son programme avec des danses, des chants, une représentation théâtrale par les enfants des deux écoles. Tous étaient bien accompagnés et aidés par leur maîtresse et les personnels. C’était un très joli spectacle.

Les élèves de la classe de CM2 ont reçu chacun un livre en cadeau pour leur dernière année à l’école primaire.

La nouvelle association du Sou des écoles Uzer/Balazuc, que les parents d’élèves ont mis en place, était présente. Un concours a été organisé pour le choix du futur logo du sou des écoles Uzer/Balazuc, tous les dessins d’enfants étaient exposés.

Jeudi 20 mai 2021 à 14 h 30, Monsieur Yves Aubert, Maire de la commune d'Uzer, accompagné par une conseillère municipale, a accueilli une réunion du Comité d'Itinéraire de la Via Ardèche, organisée par le Val de Ligne de Largentière, qui s'est tenue sur le site de la voie verte à Uzer. Cette première étape aura permis de présenter aux membres présents l'aménagement et les équipement réalisés.

Madame Brigitte Bauland, Présidente de la Communauté de communes du Val de Ligne, accompagnée de Madame Sandra Boeuf, en charge de l'aménagement du territoire, ainsi que Madame Laurence Allesfrede, Vice-Présidente du Département, ont remercié tous les membres présents, Monsieur Buissonet, Directeur de Cabinet du Sous-Préfet, les partenaires techniques et financiers de l'Etat, du Département, du Comité d'Itinéraire de la Via Ardèche, des Communautés de communes du Bassin d'Aubenas, d'Ardèche des Sources et des Volcans, du Val de Ligne, des Gorges de l'Ardèche, du Pays des Vans en Cévennes, Berg et Coiron, Ardèche Rhône Coiron, Pays Beaume-Drobie et Cèze Cévennes (Gard).

Une  sortie santé a eu lieu mardi 18 mai pour les écoliers du village, organisée par l'USEP à Lablachère.

Les enfants ont fait une randonnée le matin, ils ont observé la faune et la flore environnante.

L'après-midi a été consacrée à des petits jeux sportifs sur le stade.

Le département de l'Ardèche propose aux habitants du département des visites à domicile visant à réduire la facture d'eau et d'énergie à travers des conseils sur les consommations et la remise gratuite de petit matériel économe (LED, programmateur, mousseur...).

Ce dispositif SLIME est réservé aux personnes sous les plafonds de revenus modestes.

Pour en bénéficier, il suffit de remplir le formulaire de demande sur slime.alec07.org

Informations concernant la poursuite des services enfance jeune du Val de Ligne. Nous vous tiendrons informés en fonction des évolutions.

· CRÈCHE : OUVERTE à partir de vendredi 9 avril aux enfants de personnels prioritaires uniquement. De 8 h 30 à 17 h 30 suivant les besoins. Merci de contacter la direction : Marie-Emanuelle Gasnier - pitchounes07@gmail.com - 06 48 70 02 25

· ACCUEIL DE LOISIRS : OUVERT pendant les vacances scolaires (semaine et week-end) pour les enfants de familles prioritaires uniquement. Merci de réserver auprès de la direction avant le jeudi de la semaine précédant l'accueil (08/04 & 15/04) : Romaric Boyer - accueildeloisirs@cc-valdeligne.fr - 06 81 27 01 09

· RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES : OUVERT : La responsable du RAM assurera une permanence téléphonique pour les parents en recherche de mode de garde et les assistantes maternelles aux horaires d'ouverture habituels. Les accueils collectifs n'auront pas lieu. Isabelle Prévot - ram@cc-valdeligne.fr - 06 74 21 84 55

Les Assistantes maternelles peuvent être sollicitées pour l’accueil d’enfants de personnels prioritaires et peuvent poursuivre les accueils habituels. Il est toutefois rappelé l’appel du Gouvernement à la responsabilité des parents dans leur recours aux modes d’accueil.

· LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS : OUVERT aux horaires habituels à toutes les familles. Il est fortement recommandé de réserver, la jauge étant réduite à 10 personnes maximum. Marilyn Maitre - marilyncita@yahoo.com - 06 81 66 76 33

Le cycle de ramassage des poubelles jaunes change : il s'effectuera désormais les semaines paires.

Elagage des arbres et des plantations

Rappel des obligations incombant aux propriétaires riverains concernant l'élagage et l'entretien des arbres et des plantations.

Les établissements recevant du public, et les installations ouvertes au public, doivent disposer d’un Agenda d’Accessibilité programmée (A.d’A.P.). La municipalité a mis en place, récemment, les stationnements pour les personnes à mobilité réduite, à l’école, devant les commerces, à la mairie, au cimetière et à l’aire de loisirs.

Limitation de vitesse, rappel

Il est constaté sur l'ensemble de la commune, que les limitations de vitesse ne sont pas respectées. Pour rappel, la vitesse est limitée à 30 kmh sur toutes les routes de la commune, à 10 kmh dans le vieux village et 50 kmh sur la RD 104 lors de la traversée de l'agglomération. La gendarmerie a été sollicitée pour effectuer des contrôles.

Avis aux Uzérois

Rappel de la réglementation en vigueur concernant les plages horaires autorisées pour les activités bruyantes des particuliers dans les propriétés privées.

Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé.

(Arrêté Préfectoral du 29 novembre 2004)

Plages horaires autorisées :

- Lundi au vendredi               8h - 12h et 14h - 19h30

- Samedi                                   9h - 12h et 15h - 19h

- Dimanche et jours fériés  10h - 12h

Interdiction totale les Dimanches et jours fériés pour les engins de chantier.

(Arrêté Municipal du 31 mars 2014)

L'accueil du SEBA est ouvert sans rendez-vous tous les matins et les lundis après-midi, et ce jusqu'à nouvel ordre.

Les usagers souhaitant prendre rendez-vous, hors ouverture proposée, seront priés de contacter les services au préalable :

• soit par téléphone (04 75 89 96 96) de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• soit par mail (contact@seba-eau.fr).

Le SEBA met tout en œuvre pour assurer la continuité de la distribution d’eau potable et des autres missions qui lui incombent.

DECHETTERIES, depuis le lundi 11 mai 2020 toutes les déchetteries ont ouvert leurs portes aux jours et horaires habituels pour tous les déchets.

Déchetterie de Largentière, horaires d’ouverture :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 13 h 30 à 16 h 15

Samedi : de 9 h 00 à 11 h 45

Consignes à suivre :

- Port du masque obligatoire

- Pas de prêt d’outils et pas d’aide du gardien